Договор поставки

г.Новосибирск
Дата

Общество с ограниченной ответственностью «АБТ 1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Шамшурина В.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью « », в лице [ФИО], действующего на основании __, с другой стороны заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Покупатель» принять и оплатить следующую продукцию:[таблица]

2. Цена, порядок и условия расчетов по договору
2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет __ (сумма прописью) рублей 00 копеек. Расходы по доставке за счет «Покупателя».
2.2. Порядок расчета по договору – безналичный, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика».
2.3. «Покупатель» производит предоплату в размере 100%, что составляет __ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в течение 5 банковских дней, после подписания настоящего договора.

3. Срок и порядок поставки.
3.1. «Поставщик» производит отгрузку продукции «Покупателю», в течение 5 рабочих дней, после поступления предоплаты на расчетный счет «Поставщика» согласно п/п. 2.3. «Поставщик» имеет право на досрочную отгрузку.
3.2. Днем исполнения «Поставщиком» обязательств по отгрузке продукции считается дата оформления накладной на складе «Поставщика».
3.3. Датой перехода права собственности на продукцию, является дата полной оплаты всей суммы за продукцию.

4. Качество продукции. Требования к качеству.
4.1. Отгрузка продукции производится в таре и упаковке изготовителя, соответствующей технической документации, и гарантирующей сохранность продукции в пути следования, при условии соблюдения правил транспортировки. Тара является не возвратной.
4.2. При приемке продукции «Покупатель» проверяет её соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий Договор и заявку) по наименованию, количеству и качеству, в соответствии с условиями и требованиями действующего законодательства, предъявляемыми к данным видам приемки продукции.
4.3. Пуско-наладка, сдача в эксплуатацию приобретенной по настоящему договору продукции может быть выполнена специалистами «Поставщика» по отдельному договору.
4.4. Гарантийный срок эксплуатации продукции – 12 месяцев с момента передачи продукции «Покупателю» при условии соблюдения правил транспортирования, установки, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных «Техническим описаниям и инструкции по эксплуатации» и сроков ввода в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию должен быть не позднее 6 месяцев со дня получения продукции.

5. Ответственность сторон.
5.1. За несвоевременную отгрузку (выдачу) продукции «Поставщик» уплачивает «Покупателю» пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент неисполнения обязательств, за каждый день просрочки от суммы не поставленной продукции.
5.2. За несвоевременную оплату продукции «Покупатель» уплачивает «Поставщику» пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент неисполнения обязательств, за каждый день просрочки от несвоевременно перечисленной суммы.
5.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств.
5.4. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон (форс-мажорные обстоятельства), сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства. Если обстоятельства непреодолимой силы более 2-х месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

6. Порядок заключения, изменения, расторжения договора и разрешения споров.
6.1. В случае несогласия с условиями договора и с целью избегания предполагаемых споров «Покупатель» возвращает договор «Поставщику» (оба экземпляра) без оформления, договор считается несостоявшимся.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. Стороны также вправе продлить действие договора на новый срок.
6.3. Изменение условий договора после его подписания, его расторжение или продление срока действия, оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами. Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, либо о продлении срока действия договора, обязана дать ответ другой стороне не позднее 10 дней после получения предложения.
6.4. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются путем двухсторонних переговоров. В случае если невозможно прийти к соглашению путем переговоров, все споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

7. Особые условия.
7.1. Копия (скан, фото) настоящего договора имеет юридическую силу с момента подписания обеими сторонами и до получения их оригинала.
7.2. Продукция новая, не бывшая в употреблении.

8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения обязательств по договору сторонами.

9. Прочие условия.
9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.
9.2. в случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим Законодательством РФ.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

«Поставщик»
Общество с ограниченной ответственностью «АБТ 1»
реквизиты компании
М.п.
«Покупатель»
М.п.